Задолженность за дополнительные работы, не указанные в контракте, можно взыскать

Автор: Юлия Ламакина

12 Февраля 2019 г.
Задолженность за дополнительные работы, не указанные в контракте, можно взыскать

Клиент Юридического бюро «Константа» - строительная компания обратился к юристу со следующей проблемой. Между его предприятием (подрядчик) и Администрацией города Иванова (заказчик) был заключен муниципальный контракт на ремонт объекта, находящегося в аварийном состоянии. Утверждена смета, определен объем работ, утвержден проект.

Однако во время проведения работ подрядчик обнаружил скрытые дефекты, без устранения, которых дальнейший капитальный ремонт был невозможен, о чем был составлен акт скрытых дефектов.

Заказчик клятвенно заверил, что работы будут оплачены, просил не приостанавливать работы, так как от этого мог пострадать объект в целом. Клиент поверил обещаниям такого уважаемого заказчика и продолжил работу без заключения нового муниципального контракта либо дополнительных соглашений к уже заключенному договору.

В последствии заказчик оплатил лишь часть работ, ссылаясь на положения Закона №44-ФЗ о невозможности изменения цены контракта без подписания дополнительных соглашений. Сами же дополнительные соглашения подписать отказался.

По общему правилу, действительно недопустимо изменять условия контракта при его заключении и исполнении (ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). При исполнении контракта его изменение возможно в случае, если меняются существенные условия контракта в соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона №44-ФЗ, согласно которой такое изменение при исполнении контракта по общему правилу опять же не допускается, а соглашения сторон по этому вопросу в настоящем деле достигнуто не было.

Юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Юлия Ламакина обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с иском к Администрации города Иванова о взыскании стоимости выполненных по муниципальному контракту работ.

В судебном заседании юристу удалось доказать, что дополнительные работы, выполненные подрядчиком, являлись необходимыми для обеспечения годности и прочности результата работ и не являлись самостоятельными по отношению к муниципальному контракту. А также, что неправомерно возлагать негативные последствия нарушения требования закона о порядке оформления государственного заказа по поводу дополнительных работ (оформление дополнительных соглашений) исключительно на подрядчика, освободив получившего выгоду заказчика от обременений, связанных с таким нарушением.

Суд согласился с доводами юриста правового департамента Юридического бюро «Константа» и взыскал с Администрации города Иванова задолженность за дополнительные работы, государственную пошлину. Второй арбитражный апелляционный суд оставил жалобу Администрации города Иванова без удовлетворения, а решение – без изменений.

В настоящее время юристом Юридического бюро «Константа» готовится иск о взыскании неустойки за несвоевременную оплату по муниципальному контракту и заявление о возмещении судебных расходов.

Ламакина Юлия Николаевна Юрист Получить консультацию
Закрыть окно

Получить консультацию

* - поля, обязательные для заполнения

Закрыть окно
Рейтинг статьи:  -3+

К списку всех статей

Статьи

Государственные закупки – какие сюрпризы могут подстерегать участников?

Любой предприниматель может столкнуться с необоснованно завышенными требованиями заказчика, влекущими отказ в допуске к участию в торгах, неправильное подведение итогов или отказ в заключении контракта. При этом времени на ответные действия мало - сроки проведения закупок ограничены.

Подробнее

Как защитить городской бюджет от претензий недобросовестных подрядчиков

Юристы правового департамента ГК «Константа-Холдинг» доказали в суде правоту муниципального заказчика. Подрядчик обратился в суд, ссылаясь на отсутствие оплаты со стороны заказчика по исполненному контракту. По итогу разбирательства суд отказал в удовлетворении иска подрядчика.

Подробнее

Написать нам

Сообщение*

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения

Перезвоните мне

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения